室内装修注意事项的防火涂料施工合同范本
防火涂料因具备良好的阻燃特性而遭受了诸多家居装修顾客的亲睐,在应用防火涂料开展工程施工以前,许多工程施工彼此都是会考虑到签署工程施工合同书来保证自己的合法权利。下边我将为大家详细介绍防火涂料施工合同范本。
防火涂料工程承揽工程施工合同:
发包单位: (下称招标方)
承包单位: (下称乙方)
依据《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国合同法》并融合《建设工程工程施工合同》的相关要求和本工程的详细情况,经彼此友善商议,拟订合同规定,以资一同遵循。
一、工程概述:
1、项目规划:
2、工程地址:
3、承揽范畴:
4、发包方式:
5、施工期:
6、合同书总价款(人民币大写): 万余元。
二、招标方工作中:
三、乙方工作:
四、有关施工期的约定:
五、有关工程品质及工程验收的约定:
六、有关工程价款及清算的约定:
1、本工程合同书价款选用固定不动价格(如果没有变更工程量,则按固定总价实行支付;有变更的,变更一部分按具体造成的工程量融合乙方报价表开展调整清算。)
2、清算方式:
(1)、在合同签订后,乙方工作人员、机器设备入场工程施工壹个月内招标方付款合同书总价款的15%;
(2)、乙方合同内的安裝工程完毕后付款合同书总价款的65%;
(3)、本工程总体竣工验收合格后递交合格证等工程验收材料后付款合同书总价款的15%;
(4)、尾款5%的质量保证金在该工程竣工验收合格质保期满时结清;
(5)、本工程付款工程款一律以发票清算。
七、有关原材料供货的约定:
八、相关生产安全和消防安全的约定:
九、奖赏和合同违约责任:
十、异议或纠纷案件解决:
1、合同规定在执行期内,彼此产生争论时,在没有影响工程进展的条件下,彼此可采用商议处理或请相关部门开展协商。
2、被告方不肯根据商议、协商处理或是商议、协商不了时,被告方有权利向履行合同本地法院提起诉讼。
配件一、甲方公司加盖印章的工商执照影印件一份
配件二、乙方企业加盖印章的企业营业执照、原材料生产许可及安裝
资质证书﹙或工程资质﹚、法人代表身份证扫描件各一份
配件三、双方签署的工程质量保修书
招标方(盖公章): 乙方(盖章);
法人代表: 法定代表人:
电話: 电话:
年 月 日 年 月 日
以上便是有关防火涂料施工合同范本的详细介绍,期待能对大家制订防火涂料工程施工合同有一定的协助。此外,我还需要提示诸位,在签署防火涂料工程施工合同以前,我们要尽可能看清里边的条文,以防日后出现多余的纠纷案件。
编辑推荐
最新发布
热门标签
-
推荐城市
-
新楼盘推荐
-
小区动态