安裝水电工程合同书范本
合同书做为一种法律行为,是彼此达到协商的物质,法律行为相一致,是一种较为正式化比较严格的合同,合同书的创立,就是指彼此被告方按照相关法律法规对协议的具体内容和条文开展协商并达成一致,合同成立的判定根据是服务承诺是不是起效。那么,今日大家就为大家介绍一下安裝水电工程合同书范本。下边,一起来瞧瞧吧。
水电装修工程施工合同
建设企业:
设计方案企业:
施工方:
合同编号:
年 月 日
建设企业:(通称甲方)。
地 址:
施工方:(通称乙方)。
地 址:
兹有 工程,通过招投标、询价、决定由乙方工程施工。依据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程工程承包协议管理条例》要求,融合本工程的具体情况,为了更好地确立工程新项目及彼此义务,本着相互之间合作,保证工程施工工程顺利进行的标准。通过双方协商签署合同规定。
第一条:工程地址
第二条:工程內容
第三条:发包方式
第四条:工程工程款及调节
1、工程工程款
2、产生下列情形之一经彼此协商允许后可做调节:
(1)、甲方代表确定的工程量调整。
(2)、甲方代表确定的设计方案变更或工程竣工结算。
(3)、工程造价管理单位发布的价格调节。
(4)、甲方原因导致的乙方停工损失损害或别的得相关损害。
(5)、合同文本之外得别的调整或调节。
第五条:支付方式
第六条:合同书工期
1、彼此商谈总工期为 天。
动工日期: 年 月 日。
完工日期: 年 月 日。
2、如遇下述状况,经甲方代表签证办理后,工程可以延期。
(1)、甲方不可以按合同约定给予开工条件。
(2)、工程量变化和设计方案变更。
(3)、非乙方原因得超出4个钟头以上时;断水断电停气。
(4)、工程款未准时付款。
(5)、不可抗拒(如大地震强台风火灾事故等)。
3、由甲方义务导致的工期耽误,甲方应付款因此给乙方导致得停工损失损害以及他提升花费,相对应延期工期。
4、乙方如无书面通知推迟工期,每超出一天处罚 元,相反每提早一天奖赏 元。但奖惩总计不超过总工程造价得2%。
以上便是大家今日为大家详细介绍的安裝水电工程合同书范本的相关内容,期待对你有些协助。
编辑推荐
最新发布
热门标签
-
推荐城市
-
新楼盘推荐
-
小区动态